Извещение о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта уличной – дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Форма торгов: открытый аукцион.

 

Заказчик: администрация Пудомягского сельского поселения. Почтовый адрес: 188348 Ленинградская область, Гатчинский район, д.Пудомяги дом 7, тел/факс 8(81371) 64-730, официальный сайт администрации Пудомягского сельского поселения- www.adm-pudomyagi.ru

 

Предмет открытого аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта уличной – дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе).

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей.

 

Место  выполнения работ – в соответствии адресами, указанными в техническом задании (Приложение № 2).

 

Сроки выполнения работ – с момента заключения Муниципального контракта до 1 августа 2011 г.

 

Порядок и место  подачи заявок на участие в открытом аукционе – заявки на участие в открытом  аукционе подаются по форме (приложение 1), установленной документацией об аукционе, в администрацию Пудомягского сельского поселения со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона в официальном издании или размещения на официальном сайте, в рабочие дни со 23.11.2010 г. с 9-00 час. до 13-00 час. и 14-00 час. до 17-00 час.  местного времени., до дня начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 23.12.2010 г. до 10-00 час. местного времени.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукционе – со дня  опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления, поданного в письменной форме на фирменном бланке любым заинтересованным лицом, в течение двух рабочих дней со дня его получения  предоставляет такому лицу аукционную документацию. Аукционная документация предоставляется на электронном носителе, бесплатно по будним дням с 10-00 часов до 14-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов.

 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  - 23.12.2010 г. , 15-00 часов местного времени по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Пудомяги дом 7.

Дата, время и место проведения открытого аукциона -  24.12.2010 г. в 10-00 час. местного времени по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Пудомяги дом 7.

Сведения о преференциях - преимущества для учреждений и предприятий УИС, организаций инвалидов в размещении заказов не установлены.

Требование по обеспечению аукционной заявки – не установлены.

 

 

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения                                                      Л.А. Ежова

 

Приложение №1

Председателю комиссии

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 

Для юридического лица:

Наименование организации:________________________________________________

Юридический адрес: ______________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________

Контактные телефоны: ____________________________________________________

Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _______________________ КПП ___________________

р/с ___________________ в _____________________________________________ к/с _________________________________ БИК _____________

 

Для физического лица:

Ф.И.О.:__________________________________________________________________

Место жительства________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _______________________ КПП ___________________

р/с____________________ в _____________________________________________ к/с __________________________________БИК _____________

 

Изучив Документацию об Аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ремонт уличной – дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» в соответствии с указанной Документацией об Аукционе, стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены Контракта.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся победителем аукциона при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, предоставить заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем 15 дней с момента подписания заказчиком протокола аукциона.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта и если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе открытого аукциона, предоставить заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем 5 дней с момента передачи заказчиком проекта контракта.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся единственным зарегистрировавшимся участником Аукциона (единственным участником аукциона) и при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе начальной цены контракта, предоставить заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем 15 дней с момента подписания протокола аукциона.

Мы обязуемся, в случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, наша заявка единственная будет допущена к участию в аукционе и при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе начальной цены контракта, предоставить заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем 15 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Мы обязуемся, в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе будет подана только наша заявка при условии получения от заказчика проекта контракта, составленного путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе начальной цены контракта, предоставить заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем 15 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Мы обязуемся, в случае заключения с нами контракта, выполнить ремонт уличной – дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» в соответствии с требованиями документации об аукционе и  условиями контракта.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ____________________________________________________________________

(указать участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации,

 

в отношении ________________________________________________________

(указать участника размещения заказа)

отсутствует  решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства,  деятельность

____________________________________________________________________

(указать участника размещения заказа)

 

не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком (а также с его сотрудниками, должностными лицами).

Решение о результатах аукциона следует направлять: _______________________

____________________________________________________________________

 

Контактное лицо: ____________________________________________________

( указать Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, адрес, e-mail)

 

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

 

К заявке прилагаются следующие приложения и документы:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

 

Мы обязуемся, в случае победы в Аукционе, заключить Государственный контракт в соответствии с требованиями Аукционной документации.

Мы извещены, что в случае победы в Аукционе при нашем уклонении от заключения муниципального контракта или при расторжении с нами муниципального контракта по решению суда в связи с существенным нарушением нами условий муниципального контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Документы, подтверждающие полномочия подписать Заявку на участие в Аукционе от имени и/или по поручению Участника: (перечислить).

 

 

Датировано_____________ числом _____________ месяца __________20__ г.

 

_________________________         __________________________________

(Подпись)                                                     (Должность)

М.П.

 

Приложение № 2

 

Утверждаю

Главы администрации

Пудомягского  сельского поселения

 

____________ Л. А. Ежова.

«____» ___________2010 г.

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

Предметом выполнения услуг является ремонт уличной – дорожной сети в асфальтовом исполнении в населенных пунктах Пудомягского поселения.

Сроки выполнения услуг   июнь – июль    2010 года.

Место выполнения услуг: Ленинградская область, Гатчинский район,

д. Шаглино, д. Антелево,  д. Руссолово, д. Покровская

 

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

 

1. Точные данные о местоположении объекта: Ленинградская область,      Гатчинский район,  д. Шаглино, д. Руссолово, д. Антелево (ул. Строителей),

д. Покровская (подъезд д. Марьино – Порицы)

2.  Заказчик:  Администрация   Пудомягского  сельского поселения Гатчинского муниципального района.

3.  Цели и виды проводимых работ:

 

№	Наименование объекта	Перечень выполняемых работ:	Площадь/длина участка
1.                                     2.                                   3.                       4.	д. Шаглино                                     д. Руссолово                                   д. Антелево   ул. Строителей                     д. Покровская (въезд д. Порицы, д. Марьино)	- Исправление профиля оснований щебеночных грейдером с добавлением нового материала, щебень из природного камня фракцией 10-20 мм. Разбор старого покрытия. - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 – 15  см., с последующей укаткой виброкатками. - Уборка и вывоз мусора, грунта с обочин проезжей части. - Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком. - Подсыпка щебнем и укрепление  кромки края проезжей части дороги.         - Разбор старого покрытия,  исправление профиля  дорожного полотна грейдером. - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 – 15  см., с последующей укаткой виброкатками. - Уборка и вывоз мусора, грунта с обочин проезжей части. - Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком. - Подсыпка щебнем и укрепление  кромки края проезжей части дороги.           - Исправление профиля оснований щебеночных грейдером с добавлением нового материала, щебень из природного камня фракцией 10-20 мм. - розлив вяжущих материалов - устройство асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком.         - срезка поверхностного слоя  а/б дорожного покрытия методом холодного фрезерования - ямочный ремонт: устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/ укл, устройство а/б покрытия.	1 600 кв.м                                     2 700 кв.м                                   1 600 кв.м.                       300 кв.м
Согласно схем ремонта улично – дорожной сети			6 200 кв.м

 

 

 

Техническое  задание  составил                                       А. Николаенко.

 

Дата выдачи задания:    «  17» __ноября 2010  г

 

Приложение 3

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение ремонта уличной – дорожной сети в населенных пунктах

муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

 

дер. Пудомяги                                                   « ___ »  _____________   2010г.

 

Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Ежовой Ларисы Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе (протокол от «___» ___________ 2010г. №_____) настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту уличной – дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, (далее по тексту «Работа») согласно техническому заданию (приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Порядок и сроки выполнения работ определяются разделом 3 настоящего Контракта.

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работы, выполняемой в соответствии с п. 1.1 настоящего Контракта, составляет   ( )  рублей.

2.1.1. Цена Контракта (п. 2.1 Контракта) является фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит.

2.2. Расчет за выполненную Работу производится после фактического выполнения работ с отсрочкой платежа до 15 банковских дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

2.3. Заказчик  вправе по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта изменить в размере, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренный настоящим Контрактом объем работ  при изменении потребности в работах, на выполнение  которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ  Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ  Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным способом.

 

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Срок выполнения работ: до 01.08.2011 года.

3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Подрядчиком работ, указанных в п. 1.1 Контракта является Акт приемки выполненных работ, подписываемый обеими Сторонами.

3.3. В случае несоответствия результата Работ условиям настоящего Контракта, Заказчик в течение пяти рабочих дней направляет Подрядчику письменные мотивированные замечания на представленный Заказчику  результат Работ.

3.4. Если Подрядчик соглашается с названными Заказчиком несоответствиями или их частью, то на основании замечаний Заказчика Стороны в течение пяти рабочих дней составляют двусторонний Протокол о доработках, содержащий перечень работ, и определяют срок их выполнения. Подрядчик на основании согласованного с Заказчиком Протокола о доработках устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат работ на утверждение Заказчику.

3.5. Заказчик в течение пяти рабочих дней повторно рассматривает результат Работ  и если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту.

 

4.  Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик имеет право:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Контракта;

4.1.2. При выполнении работ  дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом  в  соответствии с действующими нормативно-техническими документами;

4.2.2. Гарантировать   качество  выполненных  работ  по   настоящему Контракту.

4.2.3. Оформлять в установленном порядке  и  представлять  Заказчику все Акты на выполненные работы;

4.2.4. Представить   Заказчику  в   полном   объеме   исполнительную документацию;

4.2.5. Устранять все недоделки и дефекты  в  течение  времени,  согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 3 дней с даты подписания Перечня доработок;

4.2.6. Сдать выполненные работы Заказчику;

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В процессе выполнения  работ знакомиться с ходом их выполнения Подрядчиком;

4.3.2. Вносить  предложения, направленные на улучшение результата выполняемых работ  Подрядчиком;

4.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине  Подрядчика при выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств;

4.3.4. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. Своевременно предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для осуществления обязательств по Контракту;

4.4.2. Соблюдать условия настоящего Контракта;

4.4.3. Принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.4.4. По запросу Подрядчика предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения Контракта.

 

5. Требования к качеству

5.1. Качество выполняемых  работ должно соответствовать основным документам, регламентирующим деятельность в области выполнения дорожных работ.

5.2.Отклонение от требований нормативных документов является дефектом.

 

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работ, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком или Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты пеней  в  размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательств.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

6.5. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.4. настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

7. Досрочное расторжение Контракта

7.1. Настоящий Контракт может быть, досрочно расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 

8.  Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего Контракта, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут  быть  урегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ленинградской области.

 

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу  со дня подписания сторонами.

9.2. В  день  заключения  настоящего  Контракта  вся  предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.

9.3. Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменении   своих реквизитов  не  позднее пяти  дней со дня их изменения.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат условиям конкурсной  документации.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон

 

Заказчик	Подрядчик
Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.   188348, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Пудомяги, д. 7 ИНН  4705031132.  КПП  470501001 Р/счет 40204810600000003316 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Ленинградской области. БИК 044106001  ОГРН 41218804000
Глава  администрации Пудомягского сельского поселения: ______________/Л.А. Ежова/	___________  / ___________.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ (Извещение, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) в формате MS Word